انجمن حقوق ساخت انگلیس GLOBAL CLAIM یا ادعای سرجمع را اینگونه تعریف می‌نماید:

ادعای سرجمع یکی از مواردی است که در آن پیمانکار به دنبال جبران خسارت برای گروهی از رخداد‌های ریسک کارفرما است، اما ارتباط مستقیم بین خسارت وارده با رخداد‌های منفرد ریسک کارفرما را یا نمی‌تواند نشان دهد و یا نشان نمی‌دهد.

در واقع یک ادعای سرجمع معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که پیمانکار تعهدات خود را برای ارائه ادعا‌های مدنظر برای هر رویداد تأخیر انجام نداده و در پایان پروژه وقتی متوجه می‌شود که پروژه را به موقع تکمیل نمی‌کند و به زودی مجازات‌های تأخیری برای او تعیین می‌شود. اساساً، در این شرایط پیمانکار تمام وقایع تأخیر رخ داده را به صورت کلی مجاز ذکر می‌کند و تلاش می‌کند تا از این طریق مدت زمان پروژه طولانی‌تر گردد.

به چند دلیل این موضوع استراتژی خوبی نخواهد بود. نخست اینکه دعاوی باید در زمان و شرایط وقوع مطرح شوند، مگر اینکه در قرارداد چیز دیگری عنوان شده باشد (که پیشنهاد نمی‌شود). دلیل بعد اینست ادعایی مورد قبول و بررسی خواهد بود که علت و نتیجه به هم پیوند بخورد تا بتوان آنرا در شرایط مناسبی بررسی نمود. به عبارت دیگر باید نشان داده شود که هر رویداد تأخیر خاص چه تاثیری بر تاریخ اتمام پروژه دارد.

بنابر دلایل گفته شده در دادگاه و محاکم جهانی به ندرت بحث GLOBAL CLAIM را تایید می‌کنند و حقی برای پیمانکار در این رابطه در نظر نمی‌گیرند.

Global Claim یا ادعای سراسری چیست؟
Global Claim یا ادعای سرجمع

 

برای عضویت در گروه تلگرامی پرسش و پاسخ های مدیریت ادعا و تاخیرات (کلیک کنید) @drclaim_club

برای مطالعه بیشتر در خصوص آموزش تهیه لایحه تاخیرات می توانید کتابهای زیر را نیز تهیه بفرمایید و یا در دوره شرکت نمایید

برای عضویت در گروه تلگرامی پرسش و پاسخ های مدیریت ادعا و تاخیرات (کلیک کنید) @drclaim_club

جهت خدمات فنی و مشاوره تماس بگیرید – تلفن (دفتر مرکزی): ۲۸۴۲۶۵۲۰  ارتباط مستقیم با کارشناسان: ۶۶۱۶۸۲۱۸

دسته‌ها:
پایگاه دانشمدیریت ادعامدیریت قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

آخرین مقالات پایگاه دانش

keyboard_arrow_up

دوره بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت (24 مرداد 1403)- تخفیف ویژه برای 10 نفر 

X